北京城市排水集团有限责任公司第四管网运营分公司2025年卢沟桥雨水泵站电力增容项目施工招标公告

 

北京无谛听权**********年卢沟桥雨水泵站电力增容项目施工招标公告

发布时间：****年**月**日

*.招标条件

本工程北京无谛听权**********年卢沟桥雨水泵站电力增容项目（工程名称）已由/（项目审批、核准或备案机关名称）以/（批文名称及编号）批准建设，招标人（项目业主）为北京登录解锁，建设资金来自企业自筹（资金来源），项目出资比例为***%。工程已具备招标条件，现******公开招标。

*.工程概况与招标范围

*.*本工程的建设地点：北京市丰台******附近（宛平桥北***米）卢沟桥雨水泵站

*.*本工程的建设规模：现况为*座***kVA**配电室变配电设备，拟更换为*座***kVA**配电室变配电设备。合同估算价：*******.** （元）

*.*本工程的计划工期：

定额工期：***.*日历天

要求工期： *** 日历天

计划开工日期： **** 年 ** 月 ** 日

计划竣工日期： **** 年 ** 月 ** 日

除上述总工期外，发包人还要求以下区段工期：/

*.*招标范围：北京无谛听权******计划对卢沟桥雨水泵站实施电力增容，拟采购设备供货及施工服务。

*.*其他/

*.投标人资格要求

*.*投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力：

(*)资质条件：住******门颁发的电力工程施工总承包*级（含）以上资质和国家能源局派出机构颁发的承装（修、试）电力设施许可证，许可类别和等级至少包含承装、承修、承试*级及以上；具有有效的安全生产许可证；

(*)财务要求：财务制度健全，财务状况****年、****年、****年******审计；

具体年份要求为近 * 年，指****年*月*日起至 ****年**月**日止。

(*)业绩要求：/

具体年份要求为近/年，指/年/月/日起至/年/月/日止。

(*)主要项目管理人员资格要求：

项目经理资格：机电工程专业*级（含以上级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B本），且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理。

其他：提供项目经理身份证明、****年*月*日至今任意*个月在投标人单位缴纳社保证明。

(*)其他要求：

*）在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的营利法人。

*）*般纳税人，提供增值税普通发票。

*.*本工程招标（?不接受；□接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

(*)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(*)两个以上资质类别相同但资质等级不同的成员组成的联合体投标人，以联合体成员中资质等级最低者的资质等级作为联合体投标人的资质等级；

(*)两个以上资质类别不同的成员组成的联合体，按照联合******分工分别认定联合体投标人的资质类别和等级，不承担联合体协议约定由其他成员承担的专业工程的成员，其相应的专业资质和等级不参与联合体投标人的资质和等级的认定；

(*)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同*工程中投标；

(*)其他： / 。

联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。

*.*其他要求 / 。

*.信誉要求

*.*信用标评审

本次招标是否采用信用标评审

?不采用

□采************为信用评价

******为信用评价

******为信用评价

******人

本次******人惩戒方式

******人限制性惩戒

******人否决性惩戒

******人的信息采集相关要求见第*章“评标办法”第*.*.*项约定。

对于两个以上法人或其他组织组成*个联合体，以*个投标人的身份共同参与投标活动的，应当对************人信息查询。联合体中有*个或*个以上******人的，联******人******次数应按联合******条数合计计算。

*.*其他信誉要求

(*)近年发生的诉讼和仲裁情况

□本次招标不评审近年发生的诉讼和仲裁情况

?本次招标评审近年发生的诉讼和仲裁情况【投标人须提供中国裁判文书网（https://******）截图，加盖公章】

诉讼及******下述合同有关及本款项要求的已作出生效裁决或判决的败诉。败诉是指：

□投标人作为原告时，其诉求/ （完全******支持

?投标人作为被告时，原告诉求完全（完全******支持

□其他  /

调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼不纳入本次评审。本次评审包括的合同类型为：

?施工总承包合同  □专业分包（或承包）合同

□劳务分包合同    □工程材料设备采购合同

其他要求：           /

具体年份要求为近*年，指****年*月*日起至****年*月**日止。

(******为记录情况

□本次招标不******为记录情况

?本次招标******为记录情况

******为记录是指：建筑市场各方主体在工程建设过程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或******为规范************门或其委托的执******************为记录。本工************全国建筑市场监管公共服务平台（http://************为记录。

其他要求：以评标准备阶段招标代理现场查询结果为准。

具体年份要求为近*年，指****年*月*日起至****年*月**日止。

(*)被警示为施工安全风险企业情况

施工安全风险企业是指因发生各类事故（亡人、火灾、挖断管线）或施工扬尘不达标且情节严重，被北京市（区）******门依法警示为施工安全风险企业的企业。

本工程是否对施工安全风险企业采取惩戒：

□不采取。

?采取。【须提供《投标人是否被警示为施工安全风险企业的说明》，格式自拟，加盖公章】

□限制性惩戒。

?否决性惩戒。施工安全风险企业无法获得本工程的中标资格。

对于两个以上法人或其他组织组成*个联合体，以*个投标人的身份共同参与投标活动的，应当对所有联合体成员采取惩戒。联合体中有*个或*个以上成员被依法警示为施工安全风险企业的，联合体视为被警示的施工安全风险企业。

1. 其他信誉要求：

投标人不得存在以下情形：

*）投标截止日前*******集中采购平台************合同约定义务不合格的事项而被终止或解除合同的情形；

*）投标截止日前*******集中采购平台采购项目中无正当理由放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保的情形；

*）投标截******集中采购供应商黑名单中；

*）投标截止日，投标人的法定代表人、总经理、董事、监事、拟委派参与本项目的项目经理及项目负责人，在上述“*）、*）、*）”情形的供应商中担任法定代表人、总经理、董事、监事、参与本项目的项目经理及项目负责人的（以上法定代表人、总经理、董事、监事信息以国家企业信用信息公示系统（http：//******）为准，拟委派参与本项目的项目经理或项目负责人信息******的合同/协议及相******记录为准）的情形。

投标人是否存在上述“*）、*）、*）”情形以招******门在投标截止日当天提供的证明材料为准；投标人是否存在上述“*）”情形以投标人出具的《投标人信誉信用承诺书》（格式）为准。

*.招标文件的获取

（*）本项目通过竞采招标投标交易平台（http://******投标申请人注册、下载文件、网上投标、澄清等工作，投标申请人须访问竞采招标投标交易平台完成注册、交费、下载文件等有关操作。访问电子平台（http://******），点击导航栏的“投标人登录”栏目，进入电子招投标模块登录页面。

（*）未在竞采招标投标交易平台注册过的新供应商请点击电子平台页面右侧“用户注册”按钮完成注册流程。供应商注册成功后，请耐心等待平台运维人员的审核，审核结果会以短信形式发送通知。只有审核通过的供应商才能参与平台招投标相关业务。

（*）手机电子CA证书办理及驱动下载：CA证书用于确保招标投标过程文件合法性及投标文件保密性。没有办理CA数字证书的投标人，无法加密、解密投标文件，也无法参加网上开标。打开竞采招标投标电子平台首页-【右上角】-【*招易投】按钮，根据流程指导，扫码下载即可。建议未办理CA证书的用户尽快办理，以免耽误您的后续工作。

（*）竞采平台投标管家下载安装：投标人报名、支付、下载文件、网上投标、澄清等工作均需要在投标管家软件中完成，登录竞采招标投标电子平台首页-右侧工具下载专区-投标管家，直接点击即可下载，首次安装时请关闭***安全卫士和杀毒软件。

（*）获取时间：****年**月**日至****年**月**日，每天**:**至**:**（北京时间）。报名时需提供以下资料： 购买招标文件登记表 （购买招标文件登记表详见电子******）。请将以上要求的“报名资料”上传至电子平台,请耐心等待招标代理机构审核。

（*）购买招标文件时，在购买页面中填写的联系人必须是本次投标的业务联系人，在发标、澄清、评标期间的短信通知都将发送到此联系人，所有的澄清也都将通知此联系人。

（*）招标文件购买方式：线上直接缴纳后，即可下载招标文件。投标人登录成功后，点击“投标管理-->文件下载”，在页面右侧须先点击确认下载后方可查看并下载招标文件。除招标人或招标代理机构的原因外，招标文件*经售出，恕不退款。未下载招标文件，将导致无法投标。

（*）招标文件下载失败或其他问题，请与竞采平台联系。

（*）招标文件费：***元。售后不退。

(**)招标文件下载失败或其他问题，请与竞采平台联系。

特别提示：未在平台下载招标******后续的投标工作。

*.投标文件的递交

（*）本次招标为全流程电子招标，申请人应按招标文件规定的递交截止时间前登录竞采招标投标交易平台系统，完成投标文件的传输递交,递交截止时间前未完成投标文件递交的视为放弃投标资格。投标截止时间后系统自动关闭投标文件递交按钮，招标人将拒绝接收递交截止时间后递交的投标文件。

（*）投标申请人请于递交截止时间前登录竞采招标投标交易平台系统进入投标文件递交页面。投标申请人的电脑和网络环境应当按******准备，因申请人电脑配置或网络环境不符合招标文件要求而导致递交解密失败的，产生******承担。

（*）开标时由招标代理机构在竞采招标投标交易平台上点击开标解密按钮，系统自动同步最终版投标文件并完成自主解密。递交过程记录在案，投标人需根据项目情况在投标管家软件中确认开标结果并加盖电子公章，以存档备查。

（*）电子投标文件的递交截止时间：****年**月**日**时**分（北京时间）；电子投标文件解密开始时间：****年**月 **日**时**分（北京时间）。投标文件递交（提交）的截止时间同投标截止时间。投标文件逾期上传或者未成功上传指定信息平台，招标人不予受理。招标人和招标代理机构不对投标申请人上传投标文件失败负责。

开标结果确认：

项目开标后，项目经理开启签字确认通道，投标人需登录投标管家完成以下操作：

确认开标结果：解密完成后，等待项目经理上传开标*览表。投标人登录投标管家，进入开标页面的“确认开标结果”，扫码签章并提交确认文件。

温馨提醒：为避免大量投标申请人同*时间内上传投标文件造成系统拥堵，保证投标文件成功上传指定信息平台，建议投标申请人至少提前*天开始上传，确保上传成功。

*.答疑方式

本次招标采用电子答疑的方式，如有需要澄清的问题，请在投标截止前**天将需要澄清的问题通过电子平台递交。 国信登录解锁将澄清问题通过电子平台回复至潜在投标人。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活******政法规规定的，须在法定时间内以“异议”的形式提出。

*.发布公告的媒介

本项目招标公告同时在“中国招标投标公共服务平台、北排供应链、竞采招标投标交易平台”上发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失， 招标人、招标代理机构概不负责。

*.联系方式

招标人：北京登录解锁     招标代理机构：国信登录解锁

地址********号   地址******路**号国兴大厦**C

联系人：王登录解锁                                     联系人：王登录解锁、田云江

电话：登录解锁                           电话：登录解锁-***

传真：   /                                              传真：登录解锁

电子邮箱：wangjian***************n       电子邮箱：gx***************com

日期：****年**月**日

特别提示：

由于本项目为竞采招标投标交易******项目，投标申请人在操作过程中有疑问请按如下联系方式咨询：

工作时间：工作日 *:**-**:**，**:**-**:**

平台运维电话：***-****-***

在线咨询：****** 点击右侧悬浮窗口【竞采客服】